精选分包合同模板锦集（精选7篇）
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、 工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期：
五、工程质量要求：
六、工程造价：
七、工程承包方式及取费标准：
八、工程价款的拨付及结算方式：
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：
4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划 ，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下： 分部分项 工程名称 单位名称 人工基价 （元） 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注 质量 工期 文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书；
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
十六、违约责任： 1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金；
十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本2份，甲方执1份，乙方执1份。
甲方（合同章）： 乙方（合同章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：三区B8#、B9#、B10#楼
2、工程地点：三区
二、承包内容
1、模板工程：所有模板的制作、涂刷隔离剂、安装、拆除、运输、脚手架支撑系统等全过程施工；结构预留预埋、支模所需木方以及模板、架料等场内运输、模板工程拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。
2、外脚手架（含龙门架操作平台）工程：包括场内材料运输、搭拆脚手架、挂拆安全网、上下翻板子、外脚手架拆除后的全部材料运至地面指定地点集中堆放等全部工作内容。
三、承包方式
实行包工、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。
四、双方责任
1、甲方责任：
a、提供电源、水源、垂直运输工具。
b、提供现场作业条件。
c、负责对乙方进行安全和技术交底工作。
d、负责施工现场协调工作，对乙方施工的工作范围、进度、质量、安全、文明施工进行监督、检查和指导。
2、乙方责任：
a、负责接送施工人员上下班，配备安全生产用品（如安全帽、防护眼镜、绝缘手套、手电筒、雨衣等）；
b、服从甲方工序搭接安排，配合瓦工、钢筋工、水电、综合布线工种等的工作，并做好预埋、预留洞等工作。
c、服从甲方的现场统一管理和指挥，做到工完场清，遵守甲方、业主和监理关于施工现场管理的规章制度；
d、乙方工人必须按当地政府部门有关规定持有暂住证，所需费用由乙方承担。
e、乙方应按国家和总包方有关规定及时支付工人工资。
f、乙方指定专人与甲方负责联系，设置足够的管理人员，负责对乙方施工的工程和工作环境进行质量、进度、安全、文明施工监督检查。
五、分包合同价格
1、工程量计算规则：按建设部-07-01实施的《建筑工程建筑面积计算规范》计算，以施工图纸和变更计算建筑面积，以平方米计算，含超高费等。
2、分包合同价格：
模板工程人工费按建筑面积计算为99.6元人民币/m2（其中：人工费66元人民币/m2，管理费33.6人民币元/m2），外脚手架（含龙门架操作平台）工程人工费9.6元人民币/m2（其中：人工费6.4人民币元/m2，管理费3.2人民币元/m2），此模板工程人工费和外脚手架工程人工费单价为综合包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，人工费，施工人员往返中国与当地之间的所需各种费用、合法居住当地所需的各种费用，施工人员进退场费、上下班接送费、劳保费（安全帽、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润、施工过程的维修费用等，且本单价不受各种因素影响，综合单价不再做任何调整。
3、原则上不发生计时工；如发生时，计时工单价为225元/工日（含管理费），以项目经理开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2％。
4、本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，承包价不再调整。
5、如乙方原因没有通过----公司一次性验收的，乙方必须整改并通过----公司验收。另该楼层总价款下浮10%；
按照中华人民共和国GB50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》，出现一次（或一处）模板涨模、梁柱移位、漏浆现象的，每发现一次（或一处）扣款300元人民币。
六、工程款结算与支付
每层结构验收合格并砼浇筑完成后的当月进行结算，结算工作完成后通过----公司划账。
七、质量要求
1、乙方应严格按照现行GB50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图纸、会审纪要、和甲方编制的施工方案和作业指导书以及图纸更改通知的要求进行施工，确保工程质量达到“合格”标准。
2、板缝必须严密符合规范要求，不得有漏浆、涨模及轴线位移、垂直度偏差超标现象发生，如有涨模、爆模乙方负责打爆砼面，并视情况进行罚款。
3、乙方须安排管理人员配合甲方施工，每次浇捣砼时配备足够的技工看护模板，由此造成的一切损失均由乙方负责。
4、乙方的拆模时间必须在接到甲方的“拆模通知单”后方可进行，乙方不得擅自拆模，违者进行处罚。
5、每道工序施工完毕后，乙方应自检达到标准要求后。再通知甲方复核，并经----公司检查验收通过后方可交接班。
6、固定在模板上的预埋件、预留孔洞和拉结筋的钻孔等均不得遗漏或偏移，安装必须牢固、位置准确。如遗漏孔洞或预理件乙方必须自行负责补救、纠正、补强。
7、模板支撑系统必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑砼的冲力、自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的各方面的荷载，如发现一处塌模（面积1m2计）重罚1000元，并赔偿由此造成的一切损失。
八、工期要求
乙方必须按照甲方的施工进度要求，完成施工任务，如因乙方原因延误或脱岗，造成总工期拖延，除按甲方和业主签订的《建设工程施工合同》相应条款进行处罚外。每延误一天另行罚款500元作为赔偿金。
九、安全生产和职业安全健康
1、乙方应按中国现行《建筑工程安全操作规程》施工并采取严格的安全防护措施，确保安全生产。承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告并通知甲方。同时按要求处理。为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。
2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育，对施工人员的安全负责。
3、乙方所有的工人进入施工现场必须戴好安全帽，所有进入施工现场严禁穿三鞋（拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋）和打赤脚等现象，否则，将按甲方有关安全管理规定给予处罚。
4、高空作业人员必须系好安全带，挂好安全钩，禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。
5、特殊工种操作人员必须经过劳动部门培训考试合格后持证上岗。
6、严禁使用患病工人；严禁工人酒后上班，严禁在工地聚众赌博、打架斗殴。
7、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并可越级上报。
8、禁止乙方工人擅自破坏安全防护设施，如需拆除安全防护设施必须通过安全员和施工员同意，乙方工人下班前必须做到工完场清，不能把工具、材料、余料留在现场形成不安全的隐患，乙方人员不得将材料、工具、砖头等扔到地面上，发现者按规定给予罚款，并承担因此造成的的一切后果。
9、乙方人员不得盗窃甲方的材料、工具，不得破坏甲方的产品、材料、工具，一旦发现按原价的10倍予以处罚，同时报----公司处理。
10、乙方班组长必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员与业主、监理、单位人员的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人员进行调解。
11、乙方工人必须按《建筑工程安全操作规程》进行施工，凡因乙方原因造成的的安全事故，所产生的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
十、文明施工与环境保护
1、乙方在交接班前应主动清扫梁、柱、墙中的木屑残渣，否则由甲方派工清理，乙方承担相应的清理费用；拆模完后乙方应做到工完场清，达到文明施工要求。
2、乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作适度的罚款。
十一、其它
1、双方约定在合同履行过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解。
2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。
3、本合同双方约定签字后生效
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
工程发包方：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 与工程承包人 签订施工分包合同，双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围X厂房及设备基础土建
2、分包工作期限
开始工作日期： X年XX月XX日至X年XX月XX日。
3、质量标准
工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定：合格等级。
4、标准规范
除本工程总包合同另有约定外，本合同适用设计图纸及说明书
5、分包人义务
5.1、对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责，组织具有相应熟练技术的工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
5.2、分包人根据施工总进度计划的要求，每日提交隔日施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经工程发包人批准后严格实施。
5.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。
做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故和现场脏乱造成的整改。
5.4、自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
5.5、按业主统一规划堆放材料、机具，按工程发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
5.6 承包人自行解决行李、伙食费、车费;
5.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
5.8、妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施；
5.9、承包人须服从工程发包人转发的发包人及工程师的指令。
5.10、除非本合同另有约定，承包人应对其作业内容的实施、完工负责，承包人应承担并履行总分包合同约定的所有义务及工作程序。
6、安全施工与检查
6.1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
7、事故处理
7.1、发生重大伤亡及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8、保险
8.1、承包人必须为从现场施工作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。
8.2、保险事故发生时，工程发包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
8.3、各类保险所需费用均由自负责。
9、材料
9.1、劳务分包人应在接到图纸后3天内，向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，承包方负责提供消耗材料及设备工具。
9.2、分包人应妥善保管、合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包人承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
10、劳务报酬
10.1、本工程的承包费用采用下列方式计算：
本工程分包价为支模板按沾灰面积55元/㎡，混凝土地泵（塔吊）浇筑的70元/m?，汽车吊浇筑的混凝土120元/m?，钢筋制作绑扎650元/t，架子3.6米为一层16元/㎡，每超高3.6米为一层。
2、工程外用工，用工当天必须有甲方负责人现场签字确认。
技工工资200元/天。力工工资110元/天。
11、劳务报酬的支付
11.1、分包人与工程发包人约定按下列方法支付：
(1)、形象进度款支付：自3月20日开工，前半月付款一次，付款额为实际工程量的30%。其后工程款结算方式为月结（每月10日）。
（2）、在工程施工期间，所有支付的工程款必须保证工人工资开到位，专款专用，分包人不得挪作他用。
12、所付款项必须由分包方书面申请，发包方现场的各专业技术人员核实认可工作量签字后，交项目经理签字后批准后支付。
13、施工验收
13.1、分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包人施工完毕，通知工程发包人组织业主或监理验收。发包人的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程发包人的相关损失。
13.2、全部工程竣工(包括分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，分包人对其分包的作业的施工质量在质量保修期内负责维修。
14、施工配合
分包人应配合工程发包人对其工作进行的初步验收，以及工程发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程发包人或施工场地内第三方的工作必须分包人配合时，分包人应按工程发包人的指令予以配合。
15、违约责任
15、当发生下列情况之一时，分包人应承担违约责任：
(1)、分包人因自身原因延期交工或施工期间不能满足业主和发包人的进度要求，由此产生的损失和费用全部由分包人承担，同时工程发包人为了维护自身的声誉，有权无条件收回项目的施工作业权；
(2)、分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，，分包人应承担由此产生的一切费用；
16、禁止转包或再分包
劳务分包人不得将本合同项目转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。
工程发包人：(公章) 分包人：
代 表 人：
或委托代理人：
年 月 日
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据甲方的有关要求和乙方的承诺，为进一步明确双方的责、权、利，并在平等互利的原则下，双方协商一致，达成以下条款，签订本合同，共同遵守执行。
一、承包形式
甲方将承接的民发世界城二期4-楼及商铺工程的砼浇捣单项劳务发包给乙方。由乙方组织劳动力 (包括自负、自供工护具、低值易耗品、劳保用品、材料费、小型电动工具、部分机具等)，在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务。
二、工程概况
1、工程名称： 民发世界城二期4-1#楼及商铺
2、建筑面积：
3、工程结构： 框剪结构29层
三、承包范围
本工程所有基础、基础梁、地下室主体结构及上部主体结构混凝土浇筑、捣固及表面找平成型等的全部工作内容。(不含地下车库分区部分)
四、质量要求
本工程基础、主体及围护结构的混凝土施工质量按国家的相关《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-20xx及相关规范、标准执行；且必须达到验收评定的合格标准。并保证振捣密实和不开裂，不得出现蜂窝、麻面、苟洞等缺陷。表面标高、平整度及密实度必须达到质量验收标准的要求（特别是阳台、卫生间、厨房地面、楼梯踏步及空调板等），如未达到要求，所造成的人工剔打、打磨、砼缺陷的修补发生的人工费、材料费、机械费等一切费用均由乙方负责。如因乙方工人操作不当造成的材料浪费及后续的清理费用均从乙方工程款中扣除。
五、工期
工期要求严格按照甲方确定的时间完成；为确保工期，乙方要合理安排组织施工，并做好工人思想工作，安排好换休，同时安排好工人节日期间的生活。
六、安全
无重伤、死亡事故，轻伤频率控制在7‰以内。施工中，操作人员严格使用“安全三宝”，不准任何人在高处抛弃物品，违者罚款500—1000元/次。在施工过程中，安全要求按甲方现场管理人员要求执行，违反安全操作规程的按“安全技术交底”的规定处罚。
七、文明施工
固定人员保证现场清洁、文明。按施工现场标化工地管理规定， 做到工完料尽场清。分项内容达不到规定要求，且不认真整改，除 赔偿所浪费材料外，每次罚款200～500元。检查累计三次以上仍达不到要求，则甲方有权另行安排人员进行整改，其所发生的实际费用
按1.5倍在乙方劳务款中扣除。如因现场不文明施工而受到政府有关部门的罚款，乙方除承担相应费用外并自愿接受甲方双倍的罚款，其所有费用在乙方工程款中扣除。
八、综合治理
按公司内部治安管理条例执行，凡违反治安管理条例，后果由乙 方或当事人自行负责，对打架、斗殴者罚款200元，并立即退出现场。 若发生偷盗行为(按实际的加倍赔偿)，情节严重的移交当地派出所 处理或按甲方“内部治安管理条例”处罚。
在施工过程中，班组非生产原因(如打架斗殴，不按承包合同执 行闹情绪等)，造成停窝工的损失，由乙方负责按实际计算赔偿甲方，并要求该班组立即退场。
九、承包单价及包干范围
混凝土工程的浇灌架搭设、跳板铺设、泵管的拆除、清洗、清堵泵管、堵管混凝土的二次转运及处理，混凝土振捣密实，混凝土表面的找平和收光，落地或漏浆混凝土的收捡及二次利用，，按每立方米 8 元（基础部分）、 16元（汽车泵送部分）、18元（地泵及屋面塔吊浇灌部分）人工费包干。其中包括：
1、浇混凝土前的提前润模费；
2、层高的加高（层高3.60米以上）增加费；
4、模板内的杂物清理及清扫费；
5、混凝土的振捣密实及表面找平、收光费；
6、现场零星混凝土的收捡、运输及处理费；
7、简易浇灌脚手架的搭设、钢管架料的扣件拆除和清洗维修费；
8、文明施工费；
9、现场二次转运材料用工费；
10、工具、个人防护用品费；
11、铁铲、灰桶、扫把、抹灰工具等易耗品费；
12、安全施工费；
13、管理及不可预见用工费。
14、现场除现有垂直运输设备以外的水平或垂直运输及二次转运材料用工费。
十、包干工作内容及要求
1、该工程按标准化文明工地管理，达到标准化文明工地要求，文明施工及创标化工地包括在包干单价内。
2、按混凝土立方米体积包干，不扣除钢筋所占体积，但堵管混凝土的处理也不增加费用,具体方量以混凝土送货单为准。浇筑混凝土的浇灌架钢管、跳板搭设及拆除和运输直至指定地点堆放，混凝土振捣及表面找平、收光和混凝土表面遮盖养护等、工护具(软、硬靠尺、灰桶、灰盆、灰盘、砂板、广线、铲子等)、低值易耗品(元钉、安全帽、扫把)。不可预见用工费(如停水、停电、机械故障、材料短时供应不上和资金暂不到位或雨季施工等临时造成停、窝工费用及人工费五佰元以下的设计变更等均由乙方自行调整劳动力)。
3、浇捣范围内所需的临时跑道，放料、安放溜槽、清补模板缝
及模内杂物的清理、润模、安放垫块、预埋件的安装及保护，收捡落地砼、墙、柱脚模板座浆、砼传递、捣实、抹平、覆盖及养护。按设计规范规定处理好施工缝，配合试验员做试块。砼浇筑完毕后负责场地清洁。
4、在施工过程中，不分工程量(面积)大、小，不分操作中的难易程度，不分材料、不讲任何条件，总之，凡属于本工程施工的工作内容及施工围墙内的工作项目均执行以上包干价。
十一、甲方责任
1、严格审查乙方的施工能力，审查按合同进场人员的思想和技 术素质，对乙方所有进场人员进行分类建档。
2、积极为乙方创造必要的施工条件，严格审核乙方计划数量后按计划、品种及日期及时配备供应材料和大型机械。
3、负责及时提供设计资料，施工图纸并进行施工组织设计，安 全、质量及文明施工的交底和施工进度计划安排的交底。熟悉图纸和规范，做好轴线和标高的测量，并将轴线、标高用划线的方式提供在楼面或已浇筑混凝土的柱上。
4、负责乙方进场时的安全、质量教育及施工过程中的安全质量 监督，发现乙方在施工中的安全质量问题，甲方有权责令返工修整，如乙方不在限期内整改，甲方有权罚款或停止乙方施工，直至中止合同，并对乙方予以清退，由此造成的经济损失全部由乙方负责。
5、根据现场的情况，为乙方提供住宿，搭设现场需要的食堂及 娱乐设施。
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲方将" 楼的钢筋工项目劳务分包给乙方，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：
第一章：专用条款
第一条：分包项目内容
1.本工程所有钢筋下车搬运、制作、水平垂直运输、绑扎及所有钢筋接头电渣压力焊，直螺纹连接，电焊机搭接焊接施工等相关工作，以及其它工种所需半成品的制作。其主要内容包括：基础至竣工的所有钢筋制作、安装，二次结构钢筋的预置和后期制作安装，楼梯、窗台的预埋后期制作安装，砌体用植筋的制作安装，塔吊、载人提升机基础钢筋的制作安装等等所有钢筋工程。乙方自备各种施工设备和工具以及施工辅料（甲方只提供施工用钢筋）
2、 负责提供材料计划、报验。配合资料员取样送检，所有料表报工程部留存。
3、 基础部分配合施工放线，配合其他工种纠偏工作。
4、 负责废材按指定位置归堆，保持现场材料及半成品的堆放整齐。
5、 做好文明施工现场，工完场清。雨具，劳动安全用品自备，不得影响安全及雨季施工。
6、 临时用灯线自备，三级箱外的机械用线自备必须是橡皮电缆线。
第二条：施工要求
1.合理利用原材料，短头不得超过定额消耗规定，否则超标的材料由乙方承担，结算时在乙方劳务费中扣除。
2.乙方负责钢筋翻样，并向甲方提供钢筋规格及数量，同时交工地技术人员复查，按图施工，乙方应按技术人员的意见及技术交底的要求，按规范进行施工。
3.要积极配合甲方做好每道工序的钢筋验收工作，力求一次性通过，如验收通不过，及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延和材料损失责任。验收费用由乙方承担。
第三条：工程质量标准
力创武汉市优良（黄鹤杯）工程，文明样板工地，乙方施工必须达到建筑规范标准，否则按合同价的80％结算。
坚决禁止漏筋，坚决禁止钢筋移位，坚决禁止剪力墙及暗柱竖向钢筋间距移位，混泥土浇注过程中必须有专业钢筋作业人员照筋。
第四条：劳务费及支付办法
1，按设计图纸标注建筑面积计算 ，承包单价为 元/m2 ，主体施工至二分之一时，建设方支付进度款后支付完成工程量工程款 70% ，主体封顶后相应进度款到账付总造价的 80%（扣除原支付进度款），余款到竣工验收合格后，竣工决算完成一月内一次付清，除此外期间不支付任何费用；如果中途退场，作违反合同处理，甲方按已完成工作量工程款的50%支付。其余作为合同违约金处罚。乙方负责提供：劳务分包资质证书，营业执照，上岗证，特种工作业证，劳务分包备案证。
2，工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系，拒付工程款，不退还履约保证金，并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。
第二章：通用条款
第一条：进场人员
1.乙方进入施工现场人员要有身份证明，向甲方提供进场人员花名册，花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。
2.乙方进场人员不得少于 人/天，如乙方减少人员须经过甲方同意，否则甲方有权采取必要措施。
3.乙方或其指定全权委托人（ ）并且有合同签字人的委托函，必须常驻工地指挥施工，配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因，乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开，时间不得超过4小时，否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款（从乙方的劳务承包费中扣，以下罚款均按此办理）。
4，乙方负责提供：劳务分包资质证书，营业执照，上岗证，特种工作业证，劳务分包备案证。
第二条：工地管理
1.乙方人员必须遵纪守法，服从建设方、监理方及甲方的管理，严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为，处以500元/次的罚款，情节严重的交当地派出所处理。
2.乙方人员应爱护工地财产，不得有偷盗行为，工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开，如发现偷盗行为罚款500元/次，情节严重的交当地派出所。
3.讲文明，施工现场必须工完场清，每天按照文明施工要求进行清理，如通不过行业主管部门的文明施工现场检查，罚款1000元/次。生活区应每天打扫干净，收拾整洁，不得随地大小便，不得乱扔乱倒垃圾，如有违反，情节严重的，罚款200元/次。
4.乙方施工任务由甲方分配，密切配合其他工种，不得对其他工种造成施工障碍，如造成其他工种的施工延误，甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。
5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议，每周壹晚上6点左右例会，并落实好会议精神。
第三条：施工安全
1、 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训，严格执行安全规范及安全交底。
2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定，牢固树立安全第一的原则，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施（乙方自备符合要求的安全帽、安全带），消除事故隐患。
3、 严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥，野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4.因不按安全操作规程及甲方制定的现场安全管理制度（条例），擅自进入施工场地，不听从管理人员的劝告、制止，强行操作、野蛮施工以及不按安全规定，未采取安全防护措施等原因而造成一切安全责任事故均由乙方承担，其经济责任在5万元以上的甲方承担10%，5万以下的由乙方自行承担，不得与甲方发生纠葛，甲方只作人道主义慰问。
5、注意安全用电。未经甲方同意，乙方人员不得随意接电，否则罚款500元/次。
6、严禁楼面作业人员带火种上楼或者乱丢烟头，一个烟头罚款50元，如果造成损失按损失多少两倍处罚。
第四条：工程质量
乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量，如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用，并负责返工达到验收标准。如造成工期延误，还将追究乙方的经济责任。
第五条：材料管理
1.乙方人员有义务对甲方的材料及设备进行保护。归乙方人员使用的材料及设备如因保护不当造成损失，应照价赔偿。
2.钢筋工不得出现错下材料、短头过多等现象，否则甲方将按实际损失进行扣款并另处罚款300元/次。
3.节约施工及生活用电、用水。
第六条：工程工期
1.本工程乙方分包项目的工期为 个有效工作日，乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响，工期每拖延一天罚款1000元。天气原因及他方因素影响的工日，双方办理签证，未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场，作违反合同处理，甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天，甲方有权责令乙方退场，乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠，否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
3.工程开工前，甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续，其效力等同于本合同。
4.服从大局，无条件参加甲方组织的突击性工程任务，乙方不得讨价还价。
5.工期紧张时，乙方应自觉安排加班。
第七条：质量保修
1.本分包工程质量保修期为 壹年 。
2.保修金为劳务费总额的 5 %，无质量问题，保修期满后30日内全额返还。
第八条：其它事项
1.乙方签订合同时必须交纳 元信誉保证金，工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知，在规定时间未进场合同作废，乙方的信誉保证金不退。
2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3.甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.此合同一式两份，甲方、乙方各执一份，属自愿签订，签字生效。
5.本合同在武昌区签定。
6、 本合同有项目部管理处罚条款附件与本合同同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
身份证号：
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中不锈钢栏杆扶手制作与安装工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况
1、工程名称：组团二标段 2、工程地点：航开路十字西北角 第二条 工程承包方式
包工包料。
1、工程材料：所有施工材料由乙方提供（包括不锈钢栏杆扶手制作与安装过程中所需的所有材料）。 2、施工机械、器具、工具：甲方提供施工电梯并配备司机，除此之外，施工中使用的其他所有机械、器具、工具均由乙方提供（电焊机、氮弧焊机、焊条、焊丝、抛光机、抛光片、抛光蜡、电锤、切割机、角磨机、手提电钻、刨子、中小木锯、锤子、斧头、钢锉、螺丝刀、方尺等）。 3、施工用水、用电：甲方提供施工用水、用电，水电费由甲方承担。
4、安全帽由乙方自理，乙方需为其员工购买保险，甲方不为乙方提供食宿，由乙方自行解决。 第三条 工程承包范围
组团二标段（3#、4#、7#、8#住宅楼、9#商用楼、地下车库）设计图纸、设计变更及图纸会审纪要、洽商等文件中包含的所有不锈钢栏杆扶手制作与安装分项工程施工。第四条 工期
1、开工日期：年日 2、竣工日期：年日 第五条 承包合同价款及工程量计算方法
1
2、合同金额（人民币大写）：伍拾肆万叁仟叁佰壹拾元整。
说明：（1）以上价款中包括施工全过程可能发生的一切费用以及施工期间各种市场风险、国家
政策性调整风险，甲乙双方不得以任何理由调整单价。
（2）合同外零星用工，不分技工普工均按 元/工日计算。
3、工程量的计算：以实际完成的栏杆扶手工程量计算。
第六条 技术质量要求、质量管理
1、严格按照设计及《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）中的相关要求进行施工，质量
达到“合格”标准。
2、护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、
翘曲及损坏。
4、材质要求：室外栏杆扶手全部采用304材质不锈钢管；室内栏杆扶手全部采用201材质不锈钢管。
5、壁厚要求：管径大于等于38mm，壁厚不得小于1.0mm；管径小于38mm，壁厚不得小于0.8mm。
6、施工过程中，乙方应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向甲方提出，
否则，由此引起的漏项或施工中返工损失、工期损失等由乙方自行承担。
7、护栏进场后，将分批次抽取1-2%的样本做破坏性检查，如发现达不到质量要求，则视为本批进
场成品或半成品不合格，承包人除返工外，每次招标人可以处以不低于1万元的罚款，此费用招标人直接从工程款中扣除且无需经分包人确认。
8、对焊接点的要求：管子与管子（弯头）对接，接缝必须满焊且平整，不得出现错台现象；管子
与管子交叉或丁字型连接，焊点不得少于4点；管子与圆球相接，沿管子一周焊点不得少于10点。焊接部位必须打磨并抛光。
9、护栏安装前完成对材料质量的检查验收，确保材质符合要求。安装过程中，按工序对固定铁脚
进行隐蔽验收。护栏安装完毕，在施工单位自检合格的基础上进行护栏工程检查验收。根据护栏安装质量要求、评定标准，结合隐蔽验收记录，对护栏质量等级进行评定。所有验收必须是监理、总包方全部验收认定合格后方能确认质量合格。
10、在施工过程中，甲方现场代表或监理单位发现质量不符合规定，有权拒绝验收，如已施工的， 2
必须无条件重新返工，期间产生的一切经济损失由乙方负责，工期不顺延。
11、乙方必须实行样板先行的制度，在施工前做样板间，经甲方确认后方可全面施工。
第七条 安全文明施工及配合协调管理
1、乙方必须服从甲方的统一管理，做好安全文明施工、成品保护、进度协调。并承担自身施工安
全的全部责任。
2、乙方在施工过程中，其材料堆放场、施工操作现场必须配备安全管理人员。
3、乙方需为其员工购买保险。
4、甲方不为乙方提供食宿，由乙方自行解决。
5、施工中，乙方应按甲方的要求做好消防安全工作，因乙方原因发生的火灾由乙方全部负责。
6、施工中产生的废料、垃圾由乙方负责清理，并运至指定的堆放位置。
第八条 双方责任及义务
1、甲方责任及义务：
（1）负责协调与业主、监理公司和设计单位的工作关系，以及与地方的公共关系、帮助协调施
工中造成的扰民、噪声、环保问题；
（2）向乙方下达施工计划；
（3）对乙方的工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，解决技术问题，并对质量安全工
作进行质量监督和检查；
（4）向乙方进行技术交底，作为施工依据；
（5）按合同约定支付工程进度款；
（6）不得有意损坏乙方材料；
（7）甲方不提供乙方现场食宿，由乙方自行解决。不允许乙方施工人员在施工现场内留宿。
2、乙方责任及义务：
（1）自觉遵守法律法规及有关规章制度；
（2）严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现场施工员的安排，严格按照设计图纸、
国家现行施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计进行施工；
（3）专业人员及特殊工种必须持证上岗；
（4）加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建
筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自身安全工作；
（5）按甲方统一规划堆放材料、机具，按标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自
身责任区的治安保卫工作；组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人，做到工完场清；
（6）做好质量自检工作，树立质量、安全工作第一的思想，杜绝质量、安全事故；
（7）如遇合同承包范围外的零星工程及零星用工，乙方无条件配合甲方的工作安排；
（8）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用
情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 3
（9）做好施工场地周围建筑物、构筑物和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，
乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；接受由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
（10）乙方应派驻工地负责人（全权代表） ，联系方式 ，该负责人不
得随意离开工地，若有事1天以上（含一天）请假，须得项目经理同意后方准允离开，否则视为违约按20xx元/天处罚。
第九条 工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范进行验收，所承包分项工程应全部达到合格标准。
2、分项工程不符合验收标准的部位，乙方自行返工处理，至达到合格为止，其人工费自负，损失材料照价赔偿，并接受项目部的处罚。
3、如乙方无法保证本工程的技术、质量、工期进度，未按程序进行施工，甲方有权单方面终止本合同，乙方无条件退场。
4、乙方有义务向甲方提出质量隐患及各种合理建议。
第十条 结算和付款方式：
1、按月计量，每月1日到5日为上月所完成合格工程量的计量工作日，计量审核完毕30日内支付该批工程款的70%，依次类推。分包项目全部完成、乙方人员撤出、竣工验收合格后付至已完工程量价款的95%。剩余5%的工程款作为质量保修金，保修期满后（保修期为一年），无质量问题，在一月内把剩余款项全部付清。
2、乙方办理工程款支付手续时，必须每月报工人工资发放表，由甲方财务统一发放民工工资，发放完民工工资后剩余款项转入乙方指定账户。（过程施工的变更签证及零星用工不计入月计量款中，完工后并入完工总结算）。
第十一条 违约责任
1、乙方承包的工程项目，不得再行转包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予双倍赔偿。
2、合同签订后，不经双方协商同意，乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总费用千分之五的逾期违约金。影响其它工种施工每影响一天应偿付给甲方按分包工程总费用千分之五的逾期违约金，逐日累加。
4、乙方不得以任何理由随意停工、怠工，如发生此现象甲方有权拒付后期工程款。
第十二条 其他
1、乙方施工人员进场前，必须将相应人员配置、施工保障措施等以书面形式报甲方审查，并经甲方现场代表签字认可后方可进场。
2、因停水停电或其他原因导致工地短期停工造成的窝工乙方自行调节，不计取任何费用。
3、若施工过程中因乙方不及时施工或其他原因造成影响的，甲方有权外协施工，费用以外协合同 4
价款从乙方主体劳务扣除。
4、乙方因拖欠工人工资引起的闹事、停工影响到工程进度、项目部信誉时，甲方有权直接支付工人工资，并从乙方工程款中双倍扣除。
5、项目部及公司的相关规定、管理办法和细则是该合同的组成部分。
6、施工过程中，甲方、监理、及业主认为乙方队伍从质量、进度、农民工管理等各个方面达不到要求，甲方有权利终止合同，更换劳务队伍，乙方必须无条件接受，从甲方发出的书面通知起，一周内必须从工地撤出，结算按完成成品验收合格的工程量结算，不合格产品要扣除质量问题处理费用。乙方须赔偿甲方因此受到的一切损失。
第十三条 本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，向“x人民法院”起诉。 第十四条 本合同一式 四 份，甲方三份，乙方一份。
第十五条 合同有效期
本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
负责人（签字）： 负责人（签字）：
开户行： 开户行：
账 号： 账 号：
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
甲方（发包单位）：
乙方（承包单位）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、 工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期：
五、工程质量要求：
六、工程造价：
七、工程承包方式及取费标准：
八、工程价款的拨付及结算方式：
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：
4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的'月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下：
分部分项
工程名称 单位名称 人工基价
（元） 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注
质量 工期 文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书；
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
十六、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：