水电站工程施工承包合同书（精选32篇）
甲方(以下简称甲方)：乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
代表:代表：
年月日
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1、工程名称及规模：
2、工程地点：富阳 路 号。
3、工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)
4、工程承包性质：包工包料。
二、工程质量、施工进度1、工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。
2、工期进度：核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。
3、乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。
4、乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。
三、工程款支付原则1、工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。
2、工程款支付：1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的_____%。
2)钢架结构结顶后，支付总价的_____%。
3)竣工验收合格后，支付总价的_____%;根据计划工期，延误天暂扣进度款_____%，延误_____天，暂扣_____%，以此类推。
4)总价的_____%做为保证金。
四、其他事项1、在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。
2、工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。
五、补充条款
六、合同生效1、本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方：乙方：
时间：
发包方（下称甲方）：成都松立建材有限责任公司承包方（下称乙方）：
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：
第一条、工程项目概况
1、工程名称：成都松立建材有限责任公司厂区混凝土地面工程
2、工程地址：大邑县沙渠工业园
3、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。
4、工程范围与内容：
（1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平、（乙方配合找平）。
（2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。
（3）使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。
（4）混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工。
（5）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工施工。
第二条、工程量及工期
1、暂定工程量：混凝土地面平方米。
2、工期：20xx年2月15日开工，20xx年2月28日竣工。日历工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
3、甲方负责提供施工图纸。
第三条、工程质量标准
乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。
第四条、合同价款
1、合同价款计算：每平方米16.00元，合同总价约：xx元
2、工程量按实际结算。
第五条、工程款支付
乙方进场施工三内支付工程总价的30%；当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%；工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。
第六条、双方职责
1、甲方职责
（1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。
（2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。
（3）负责协调配合管理施工现场。
（4）甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。
（5）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。
2、乙方职责
（1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（2）施工现场内做到工完场料清。
第七条、安全施工
乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
第八条、关于工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。
（1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。
（2）不可抗力：自然灾害等。
第十条、违约
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。
第十一条、合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。
第十二条、合同生效与终止
1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。
2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。
第十三条、合同份数
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。
发包方（签章）承包方（签章）
合同签订时间：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
一、 承包油漆工程范围：
1、墙面分888仿瓷涂料，墙面必须进行清理补整，方能刮底，每道工序必须磨打砂纸，各道工序都要施工员检查。墙面必须平整、无迹印、无条纹，光亮度要美观，角线通顺，色彩一致。
2、顶棚888仿瓷涂料，清水顶棚的基层清理修补，刮底(用888胶加水泥)、打磨(包括角磨机械)，顶棚完工后，色彩一致。
3、 滴水线必须磨平磨直，方能刮底，宽度均匀，颜色一致。
4、 所有门窗、墙面、电气开关、插座、接线盒、管道等，不得有油漆、涂料污迹和污点。
5、外墙滴水线油漆必须使用合格产品;各颜色分色符合设计要求。
6、各角线必须弹线、做直，用888胶兑水泥做法。
7、所有墙洞角线必须通顺平直，磨光、色彩一致，保证质量。
8、外墙甲方提供的面漆和稀释液空桶必须交回甲方仓库，空桶如遗失每个扣币100元，如浪费按200元㎏扣除。
9、外墙油漆如拆除架后，达不到优良标准须租外吊篮返工重做，所产生的费用全部由乙方负责。
10、所有工具(包括人字梯)及自身安全防护设施自备。
二、 质量要求：
1、所有油漆工程，涂料工程，一律按规范施工。质量必须严格操作，按优良标准验收，严禁脱皮漏刷、污迹、透底、皱皮现象。光泽一致，分色清晰，不符合优良工程标准的必须返工。工料费自付。
2、外墙甲方提供的油漆和稀释液必须按厂家提供的说明书使用，不得随意改动，必须同意配制。
三、 包工包料单价：
1、墙面、顶棚888仿瓷涂料三遍，按实际墙面积 元㎡。(含基底补整)
2、外墙油漆、包腻子灰按实际面积 元㎡。(仅外墙面漆由甲方提供)
四、双方职责：
甲方职责：
1、负责现场统一指挥，各班组上岗前，甲方组织劳资质安对乙方进场人员进行企业规章制度、施工规范操作规程、工艺标准、安全生产、安全操作、文明施工等技术交底。制定工程进度及工作安排，原材料负责运至工地。
2、提供乙方进场施工的各生产、生活条件，并办好暂住证。
3、提供乙方原材料及施工电源，配合班组处理其它班组的协调工作。
乙方职责：
1、督促作业人员严格遵守安全操作规程与项目部制定的各项制度，不得违章作业，不得违法乱纪，否则采取经济制裁。
2、乙方进场施工之前，必须事先购买人身意外伤害保险，如未购买人身意外伤害保险，所发生的人身安全事故慨由乙方承担。
3、严格按设计图纸及施工规范进行施工，配合甲方及施工部测量放线，认真执行甲方指定的工作计划及安排，指定4名以上现场负责人必须长驻工地，承包人必须按时参加每周工作协调会，否则采取处罚措施。
4、及时制定材料计划，合理利用原有材料不浪费。对所需材料提前一周向项目部申请，并用文字的形式呈给专项施工员审核。
5、必须随时接受甲方、监理方、建设方的检查，并为检查提供方便，对不符合要求工序或部位须按甲方、监理方、建设方或质监员的要求返工整改，并承担一切返工和整改费用。
6、必须保证施工质量，每道工序施工完工后，必须经甲方、监理、建设方检查合格后方可进入下一道工序施工。
7、听从甲方委派的现场管理及技术人员的统一指挥，无正当理由乙方不得拒绝接受甲方指令。
8、因工期需要，晚上加班乙方必须无条件服从，必要时安排轮班24小时作业，做到风雨无阻，乙方必须准备充足的雨衣、雨鞋以满足雨季施工需要。
9、组织一支能吃苦耐劳、身体健康、技术过硬、遵纪守法、服从指挥的队伍进行施工，劳务人员必须是18岁以上，50岁以下的健康男性公民，必须携带身份证、计划生育证。如没有带身份证，一经查出罚款由乙方负责。
10、乙方应经常组织施工人员学习国家法律、法规、施工规范、安全操作规程，不断总结经验，提高施工技术，搞好文明施工，保证安全生产，杜绝安全事故，与其它班组共同配合协调，做好本职范围内的一切工作。
11、教育职工遵守纪律，不得有偷盗、斗殴等违法行为，不得无故到食堂闹事、围攻甲方办公室、施工员等一切违法乱纪行为。
12、乙方施工期间应加强治安、保卫意识、严格做好防火、防盗、防突发事件、防自然灾害四防工作，严格加强内部管理。
13、配合甲方办好暂住证，及时准确提供各施工人员的身份证、年龄、家庭详细地址及相关资料。
五、工程安全及工伤事故：
1、乙方施工严守操作规程，不得违章作业。若发生安全事故，根据项目部规定经济责任明确如下。
2、工伤事故费用：伍仟元以内乙方自理，根据事故原因和责任承担相关费用。
3、若因班组造成其它班组的'安全事故由项目部出面协调，一概费用由责任班组承担。
六、文明施工：
1、本工程必须达到省综合考评文明施工要求，乙方施工必须保证施工现场整洁，所有施工人员必须讲文明、讲礼貌，尊敬上级主管领导，不到食堂闹事，不打架斗殴(违者处1000元次罚款)，不随地大小便(违者处200元次罚款)，爱护公共财产，不偷盗工地及他人财物，一经发现以原材料20倍罚款，情节严重者交公安机关处理。
2、现场及宿舍公共卫生由项目部专门派人清扫，乙方承担部分费用，工棚必须每天清扫，防止火灾和疾病的流行，不得与管理人员发生冲突，否则按章处理。
3、严守操作规程，不得违章作业，不戴安全帽罚款50元人次，依此类推，工地严禁赌博，发现一次罚款500元。以上文明施工条约乙方必须遵守执行。
七、付款方式：
按工程进度、质量验收合格后，每月由现场施工员出据付已完工程量的工程款60%，工程验收后一个月内一次性结清。
八、工期要求:
油漆涂料工程按甲方指定的时间________年____月____日完成，不得延误，按期完成。因延误时间对甲方所造成的损失由乙方付完全责任。如工期质量达不到甲方要求，甲方有权更换施工队伍或扣除工资。
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，签字生效，具由法律效力，望双方共同遵守。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以供双方共同执行。
第一条 工程概况
1.工程名称：____花园工程。
2.建设地点：_________________。
3.工作内容：____平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容(略)。
第二条 工期
1.该项目工程总工期____天。开工时间从甲方批准开工报告次日起计。
2.如遇下列原因工期顺延：
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续____小时遇雨和停水、停电;
(5)甲方未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)遇不可抗力因素。
3.竣工验收：
(1)甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
(2)若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同前项。
第三条 工程合同总价及支付方式
1.结算依据
(1)依照____年颁布的《全国统一建筑工程基础定额____市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按____级收费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;
(2)甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;
(3)甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;
(4)竣工图。
2.合同金额
(1)本合同暂定造价____万元;
(2)工程竣工验收后按实结算。
3.合同金额的支付时间
(1)甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的____%作为的备料款;
(2)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的____%;
(3)工程竣工验收后____个月内办理竣工结算，结算办理完成后____个月内甲方付至结算价的____%，余额____%作为质保金，保活期到后支付____%，保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。
第五条 质保期
1.质保期：从通过验收后的第____日起算。保修期按建设部____年第____号令执行，普通植物保活期____年，贵重植物(____元以上)保活期为____年，工程的其它部分保修期为____年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到____%的成活率。
第六条 双方的义务
1.甲方义务
(1)保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;
(2)合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;
(3)负责协助办理施工的各项进场手续;
(4)负责协调现场各施工单位间的关系;
(5)若施工变更应以书面形式通知乙方;
(6)按合同规定时间按时付款。
2.乙方义务
(1)按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;
(2)接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
(3)注意与外装饰单位施工现场的配合工作;
(4)文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;
(5)负责施工中的成品保护。
第七条 甲乙双方现场代表及职责
1.甲方施工负责人：________;现场代表：________。
2.乙方施工负责人：土建：________，绿化：________;现场代表：______。
3.甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
第八条 材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2.设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条 违约责任
1.甲方违约责任
(1)甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
(2)甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
(3)甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的____‰向乙方支付逾期违约金。
2.乙方违约责任
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的____‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式_
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定____人民法院起诉。
第十一条 附则
1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.未尽事宜，双方协商解决，签订补充合同的，补充合同与本合同具有相同效力。
3.本合同一式____份，双方各执____份，均具同等法律效力。
甲方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________
授权代理人：(签字)______________ 授权代理人：(签字)______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守
第一条、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条、工程内容：
第三条、承包范围：
第四条、承包方式，以下两种方式择一选
1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。
2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。
第五条、工程计价方式：
第六条、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。
2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。
第七条、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、本合同所承包工程的工期定为____日历天，工期计算的起止时间是：________年____月____日开工，________年____月____日竣工
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第八条、付款方法以下方式各选一种：
1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2、结算程序：每月底结算当月____日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月____日左右予以支付。
第九条、双方责任
1、甲方责任：风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。
（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。
（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。
（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。
（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；
（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
第十条、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
第十二条本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效甲方：住址：代表人：签订地点：________年____月____日乙方：住址：责任人：签订地点：________年____月____日
发包方(甲方)：____________________
承包方(乙方)：____________________
为了明确职责，按时、按质、按量完成任务，依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体状况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。
第一条：工程概况
一、工程名称：______________________________
二、工程地点：______________________________
三、工程范围和资料：______________________________
四、工程总造价：______________________________
五、质量等级：______________________________
六、工程工期：______________________________
第二条：承包方式
本工程采取下列第项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
第三条：价款支付与结算
一、工程款支付方式：
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
三、工程结算依据
第四条：工程变更
本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。
第五条：工程验收
一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条：保修条件及期限
保修期______个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)
第七条：双方职责
甲方：
一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。
乙方：
一、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
二、根据甲方按合同带给的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。
第八条：违约职责
乙方的职责：
一、工程质量不贴合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期_______天，按工程造价_______付违约金。
甲方的职责：
一、未能按照合同的规定履行自己应付的职责，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责;
四、乙方验收通知书送达_______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日______________偿付乙方赔偿金。
第九条：安全、礼貌施工
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和因此发生的费用。非乙方职责造成的伤亡事故，由职责方承担职责和有关费用。
乙方应礼貌施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。
第十条：附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分;
二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。
三、本合同未尽事宜，双方另行解决。
四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。
甲方(签章)_____________乙方(签章)_____________
电话：____________________电话：____________________
_________年______月______日_________年______月______日
甲方：
乙方：
甲乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。
一、甲方将座落在____区方施工建设。
二、工程结构：全框架、墙体采用粘土空心砖砌筑。
三、本工程采用大包干形式，包工包料、包质量、包安全，按建筑面积乘以平方米单价，建筑面积计算方式以国家建筑预结算方式计算，在承包范围内设有任何预算外资金。
四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公历为准，乙方必须在规定时间内完工，如有拖延，乙方承担违约责任。
五、承建内容：
1、本栋工程土建部分按甲方提供的正规设计院施工图施工，除外墙保温、门窗、内墙瓷砖、楼地面装饰、楼梯扶手、内墙涂料外，内墙及地面砂浆抹灰。外墙为甲方认可的外墙砖。所有工程质量按国家标准验收，不合格立即返工至合格。
2、本栋工程水电部分按施工图的标准安装施工。乙方负责强电弱电的电线盒、按线盒、开关盒、防雷、落水管等。
其余材料如电缆开关箱、开关、灯具、给排水管及配件均由甲方提供乙方负责安装保管。
六、施工安全：
1、惭方应遵守工程建设和施工安全管理规定。严格按安全标准规范施工。指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患。
2、乙方对所有施工作业人员进行安全教育和安全培训，切记安全
第一，人人个个讲安全。
3、乙方必须给所有施工作业人员签定劳动合同，购买足额保险甲方不承担，任何安全事故带来的经济损失和其他损失。
4、若遇重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定，立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，事故发生的费用一切由乙方承担。
七、工程价款：
八、工程款支付方式：
1、签定合同乙方向甲方支付金后进行开工建设。
2、基础完工验收合格后
3、工程款支付每完成一层楼面甲方付给乙方
4、屋面验收合格后甲方向乙方总计付款达
5、外墙砖验收合格后甲方向乙方总计付款至
6、工程验收合格后一个月内，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%为质量保证金，________年后全部付清。
九、其他要求：甲方在施工中如有变更，贰仟元以内由乙方承担，甲方不出任何费用，超出部分只计材料成本，乙方所需一切机械设备工具、模板等生产生活设施均由乙方自备，乙方应听从尊重甲方施工人员的合理安排和建设，乙方应与工程管理人员多交流，多沟通，协调好周边关系，确保工程的.顺利进行，工程项目用电、用水费由乙方承担，并积极与供电供水部门沟通好。
十、违约责任：
1、乙方必须在规定的时间内完，如托延，按合同日期每日罚款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的应付款额向乙方支付违约金，若乙方在施工过程中毁约停工，甲方有权另请施工队伍进场施工。
2、由于甲方工程款未及时付到位，引起的工人工资、充备租金由甲方负责承担。
十
一、本协议一式两份，甲乙方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
承包起来一个工程就需要签好合同，为了大家的安全。小编为大家带来一份承包合同，希望大家来多多阅读和参考哦 施工承包合同范本阅读 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。
一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，
二、工期从________年____月____日-________年____月____日，共计____天。
三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____
四、乙方责任
1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为： 项目负责：____ 联系电话：____业务负责：____ 联系电话：____施工负责：____ 联系电话：____
2.服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;
3.对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;
4.遵守法纪，文明施工;
5.负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;
6.负责乙方施工用水电的水电费;
7.负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;
8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;
9.道路起点接____公司路口便道，终点在一号中。
10.路面结构采用0-5碎石面层(15c厚)，级配开山石基层(50c厚)，路面宽6米。 1
1.临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。 1
2.路面的密实度达到90%. 1
3.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。 1
4.负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托
第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。
五、处罚责任
1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。
2.因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款____元次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。
3.因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。
4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款____元天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。
5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款____元次。
6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。
六、工作内容及单价
1.临时便道长度暂定____，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。
2.乙方负责1040处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。工程款____
七、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。
八、其他
1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份，
2.未尽事宜双方可另行协商解决;
3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。 甲方(签字)：________________甲方代表(签字)：____________ 联系电话：____________________ ________年____月____日 乙方(签字)：________________乙方代表(签字)：____________ 联系电话：____________________ ________年____月____日 关于工程承包合同书范本 兹有工程 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址：_________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于________年____月 ____日双方同意如下条款。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款
4.1工程总价：人民币 元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。
4.2按________年____省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。
4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。
4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金 万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。
第五条：工程期限
5.1开工日期：
5.2竣工日期： (以竣工报告为准) 交付日
5.3合同总工期： 天
5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽误。
第六条：付款办法
6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费 元。 乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。删除 工程竣工后六个月内付5%。
6.2工程竣工满________年后20天内5%付清(此项为保固金)。
6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最后一批工程款中扣除〔水电费用是决算后机械费中的50%〕
6.4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。
第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。
第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。
第九条：工地管理
9.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。
9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除元以下罚款。
9.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。
第十条：设备、材料、通行及配套
10.1 甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。
10.2 凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料，除甲方当即提出不合格外，均视为合格品。
10.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。
10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦X或其它设施之安全正常营运。
第十一条：工程保险 1
1.1乙方应对其员工购买保险 1
1.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。 1
1.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。 1
1.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。
第十二条：变更设计 1
2.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程： 1
2.
1.1经由本合同双方协商一致减少的事项。 1
2.
1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。 1
2.2所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。 1
2.3减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。
第十三条：工程延期 1
3.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后____日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。 1
3.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。
第十四条：验收 1
4.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。 1
4.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。 1
4.3乙方在验收前____日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前____日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 1
4.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。 1
4.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。
第十五条：违约及损害赔偿责任 1
5.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。 1
5.
1.1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。 1
5.
1.2一方要求停工达____日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外 。 1
5.
1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。 1
5.2本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。 1
5.3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。 1
5.4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之____日内主动赔偿乙方。 1
5.5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。
第十六条：纠纷处理 甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由____市相____区人民法院管辖。
第十七条：其它 1
7.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。 1
7.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 1
7.3本合约正本之印花由双方各自贴销。 1
7.4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。 附件
1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)
2、甲方提供图纸一览表，双方认可的施工图
3、甲方提供的设施 、材料清单
4、甲方指定之负责人授权委托书 (以下无正文) 签约日期:________年____月____日 甲 方： 甲方担保人： 乙 方： 建筑工程承包合同 发包人： 承包人： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：;
2、工程地点： ;
3、工程范围： ;(详见施工图纸内容);
4、承包方式：_。
5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：________年____月日 ，竣工日期年____月日 ，合同工期总天数
天(以实际进场施工之日算起);
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期____日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日;
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。
4、承包人在以上情况发生后 ____日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币)，小写。
五、工程款结算及支付
1、主钢构进场之日起____日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款
的银行保函作为保修金，发包人于________年内返还承包人;
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，提供施工用水、电;
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书;
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金
万元。 十
一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十
二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：________年____月____日 合同订立地点：____________________ 本合同共_ 页 发包人：_________ 承包人： 住所：__________ 住所： 法定代表人：_______ 法定代表人： 电话：__________ 电话： 传真：__________ 传真： 开户银行：________ 开户银行： 账 号：_________ 账 号： 编码：________ 编码：
返
发包单位： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郯城区域监控设备销售全部安装维护工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
甲方郯城区域监控设备销售全部安装维护工程承包项目发包给乙方，乙方包工，甲方提供工程所需设备及材料;
第二条：施工方案
1、首期安装：要求保质保量按照工期的基础上竣工;
2、后期维护：要求排除一切问题达到设备正常使用;
第三条：合同工期
1、经双方协商确定,工程期为两年，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、设备安装：
(1)期销售工程总额达到一万以上至三万以内：按照设备销售工程总额的20%收取;
(2)期销售工程总额达到五千以上至一万以内：按照设备销售工程总额的15%收取;
(3)期销售工程总额达到一千以上至五千以内：按照设备销售工程总额的13%收取;
(4)期销售工程总额达到一千以内：按照设备销售工程总额的10%收取;
2、后期维护：
(1)郯城县城内：免费提供上门服务;
(2)乡镇：甲方按次支付乙方油费;
3、其他费用：包括土方及需安辅件按票据支付给予乙方;
4、付款方式：每月一号为结算期;
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款;
2、确保设备及时到达;
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它
本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方: ------建筑有限公司
乙方：
甲乙双方经友好协商，就双方合作事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
一、对于甲方在 的第一期建设项目，甲乙双方合作建设。
1，该第一期建设项目的基本情况：建设工程规划许可证号为 ，本期建筑面积为 平方米(详细情况见图纸)。
2，双方各自的责任。
甲方负责提供土地，办理有关建设手续。购买土地使用权、办理有关建设手续(委托勘察、设计，办理施工许可证等)的费用由甲方承担。
乙方负责按图纸进行土建安装工程施工(乙方自己施工或者发包给他人施工)。该施工(包工包料)对应的工程款由乙方承担。该工程款的金额由甲乙双方确定为元。
3，利益分配。
该第一期建设的房屋竣工验收后，乙方可以选择与甲方平均分配该期房产(含房屋所有权和房屋对应的土地使用权)，乙方也可以选择要求甲方在房屋竣工验收后三个月内向乙方支付建设费用元(其中，工程款 元，垫资利息和其他费用 元)。
乙方分得房产后，甲方及其股东应当配合办理好乙方入股甲方公司的手续。即形式上以乙方分得的房产的价值作为乙方对甲方公司的出资，乙方取得相应比例的股权，实质上乙方可以独立拥有并经营分得的房屋。
二，对于甲方在 村的以后各期建设项目，甲乙双方视具体情况优先进行合作，届时再签订相应的协议。
三， 违约责任
甲、乙双方应按本协议积极、全面履行自身义务，保障对方权益;任何一方不履行或迟延履行，应赔偿给对方造成的一切损失。
四， 争议的解决
因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决;协商解决不能的，任一方均有权向本协议签订地的法院提起诉讼。
五， 其他约定事项
六， 本协议生效后，甲、乙双方可达成的补充协议，作为本协议不可分割的一部分。本协议未尽事宜，按中华人民共和国法律法规的相关规定执行。
七， 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
八， 本协议一式四份，甲、乙双方各持两份，均具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
代表人：
日期： 日期：
本协议签订地：_______________________
甲方(全称)： (以下简称甲方)
乙方(全称)： 重庆信拓信息技术有限公司 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同磋商，为确保本工程能按时、按质、按量安全完成，明确双方在施工中的责任、权利和义务，特签订以下合同，双方共同执行。
一、 工程概况：
工程名称： 苏宁弱电工程
工程地点： 重庆境内
工程内容： 网络、监控、报警、背景音乐等
二、承包范围及方式：
1、 范围及方式：按图纸要求施工。包工期、包质量、包进度、包安全、包文明施工。未经甲方同意，乙方不能再进行分包或转包。
2、 乙方必须服从甲方现场管理人员的管理，按甲方提供的图纸内容、设计修改变更通知书以及甲方所定的施工要求为准，承包弱电工程的施工。
3、 所有材料由甲方负责，施工机具.辅材和材料搬运施工等全部由乙方负责，乙方负责施工现场的材料和工具的保管，如有丢失，由乙方等价赔偿。
4、乙方在施工过程中损坏其它设施等物由乙方负责。
5、乙方在施工中应安全和文明施工，统一购买和穿着甲方工作服，在施工中若出现违反业主方安全和文明施工要求的行为而受到处罚，后果自负。
三、 工程进度和质量标准
1. 本项目工程进度必须按照业主方和甲方要求完成，不能影响项目的整体进度。每延误1天按派工单总金额5%处罚，(不可控因素除外)。
2. 竣工验收质量等级必须按业主方和甲方要求达到优良标准，质保期限为壹年， 自业主方和甲方竣工验收之日起计算。
四、合同适用范围和有效时间
本合同适用于弱电工程施工，具体项目以派工单的形式签署。合同有效期为壹年，即20__年3月1日至20__年3月1。
五、组成合同的文件：
1. 本工程合同书;
2. 施工管理条款
3. 甲方提供的图纸、设计变更通知书;
4. 派工单
六、在施工过程中，所有进入工地的'施工作业人员必须具备行业作业证，乙方按国家法律法规要求负责购买社会保险(养老保险、医疗保险、工伤意外保险等)，乙方施工过程中发生的人身安全事故和人身损害均由乙方承担全部责任和费用。施工作业人员必须自行办好劳工证、暂住证等相关证件，其一切责任由乙方负责。
七、合同价款：
八、付款方法：
工程验收合格后，乙方需要给甲方开具专用发票，甲方在收到发票后的三个工作日内，一次性支付乙方95%的工程费(5%的工程费作为售后质保金一年后全部支付给乙方)。
九、本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签章之日起正式生效。本合同组成文件与合同具同等法律效力。如一方违约，将追究其法律责任。本合同未尽之处，双方应通过协商解决。
十、合同自质保期到期之日自行失效。
甲方(印章)：乙方(印章)：
电话： 电话：
日期： 日期：
甲方：
乙方：
甲方将______________________工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任按时按质完成施工任务，经双方友好协商，特定立如下协议：
一、承包范围：图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包价格：按建筑面积元/m2结算，以实砌房建筑面积为准。
四、质量要求：乙方必须严格按图纸设计要求进行施工，工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工，并处以100元以上1000元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100元，装修不垂直平整处罚100元。
五、安全要求：必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度，对职工进行安全培训和安全教育，未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程，不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关，并处以100元以上500元以下经济处罚。
六、罚款方式：本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款，每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资，内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资，工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资，余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。
七、工期要求：乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工，合理安排作业时间，加班加点，确保施工进度顺利完成。
八、其他要求：
1、每道工序或分项工程施工完毕后，乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便，一经发现，罚当事人50元。
2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用，甲方负责维修，工程完工如数还给甲方，丢失按价格赔偿。
3、乙方在施工期间应与各班组密切配合，服从项目部统一管理，严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。
九、本协议由甲、乙双方签字之日生效，任何一方违反以上条款既违约，双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约，甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资，若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工，甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资，并承担相应的停工损失。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程竣工验收合格，工资全部结清之日终止。
甲方：______________乙方：______________
代表：______________代表：______________
_____年_____月____日_____年_____月____日
发包方(简称甲方)：______________________________
承包方(简称乙方)：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
第一条 概况
1、甲方工程项目系合法审批。
2、工程施工地点：______________________________
3、工程承包方式：______________________________
4、总价款：______________________________元，大写(人民币______________________________元整)：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
5、工期：_______天。即自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。
第二条 工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、因乙方原因，工期每延误____日，乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条 关于工程质量及验收的约定
一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
第四条 关于工程质量及验收的约定
一、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
二、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。
三、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受用户监督，严格按照装修设计方案施工，装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购，保质保量，装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工，如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。
五、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。
六、乙方施工过程中的所有施工图，需经甲方签字认可后，方可施工。
七、乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。
第五条 付款方式
1、签订合同七天内，支付工程款总额______%，计为____元整;
2、工程进展到___________，支付工程款总额____%，计为____元整;
3、工程进展到___________，支付工程款总额______%，计为____元整;
4、工程验收合格一周内支付工程总额的______%，计为____元整;
5、按工程总额的_____%为质保金，计为____元整;
第六条 其它
一、乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满意。
二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。
三、甲方如不按合同的约定付款，乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。
第七条 保修的约定
一、保修期限为___________天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。
二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题)的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。
三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托
第三方进行维修，费用由乙方承担。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
________年____月____日
总包单位(以下简称甲方)：_____________________有限公司
承包单位(以下简称乙方)：_____________________有限公司
工程名称：_____________________
工程地点：_____________________
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(20__)、《建筑施工安全检查标准》(59-20__)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的安全问题负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
5、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法
令、法规，遵守国家、行业有关安全生产、文明生产的规定。
6、承包前，乙方必须对施工人员进行安全教育、技能和安规教育。
7、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与施工工作。
8、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证工具、器械使用安全，特别是要正确使用安全带。
9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
10、乙方在保洁过程中，其人员发生安全事故时，乙方承担责任以及相关的费用，与甲方无关。
三、协议内容：
1、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。
凡在2以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
2、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
3、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
5、严禁随意拆除或损坏防护栏杆等防护设施，如有对楼内成品有所损坏，除了原价赔偿外还要接受项目部对你班组的经济处罚。
6、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
8、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
9、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
(三)文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
(抓到一个罚款20__元)
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
(四)工程质量的要求
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。
施工合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位:_____________________(章)乙方单位:_____________________(章)
项目负责人：_________班组负责人：年月日年月日
甲方：_________________________(以下简称甲方)
乙方：_________________________(以下简称乙方)
甲方因工程施工的需要，现将公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，经协商达成如下协议：
第一条、 工程项目名称和工程内容
1、 工程地点：__________________。
2、 工程范围：__________________。
第二条、 质量要求、安全要求、文明施工、工期要求
1、 乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量达到业主的质量标准。
2、 乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。
3、 的完工日期为准。
4、 乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其实施范围的工程按期完工，且一次性的交工验收合格。
5、 在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。
6、 乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施，对施工人员配备必不可少的安全防护用品。
7、 工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承担因此带来的一切损失费用，造成重大安全事故，甲方有权对乙方进行强制性清退处理，并由乙方承担一切损失。
第三条施工内容
本项目施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程项目，具体内容为：(1)老路面破处、(2)道路路基、路面施工(包含：_________%石灰土_________厘米厚，水稳_________厘米厚，_________砼路面_________厘米厚)、(3)边沟、盖板、路肩、道牙等、(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。
第四条 工程变更
双方约定：超出以上施工内容(本合同第三条)的工程项目均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。
第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金
1、 承包方式
本工程实行：按照每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里_________万元，该每公里固定总价为：乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。
2、 工程价款结算方法
(1) 、本工程无预付款。
(2)、 施工期间工程款支付：
每月_________日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值，并在次月___日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的___%工程款。
(3)、工程完工后工程款支付：
本工程完工且交工验收合格后___个月内，甲方按照本合同约定的每公里固定总价(_________万元/公里)支付给乙方工程结算总价的___%，完工后一年内甲方将乙方工程结算总价剩余的___% 结清。
3、履约保证金(农民工工资保证金)：
根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后，甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值___万元返还其履约保证金(农民工工资保证金) ___万元的方法，分为___次返还给乙方，履约保证金(农民工工资保证金)累计返还达到___万元后，剩余___万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。
第六条双方权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。
2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。
3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担，场地平整硬化由乙方自行承担。
4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。
二、乙方的权利和义务
1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工，确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。
2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利实施。
3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。
4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。
5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。
第七条违约责任
1、 因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。
2、 因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。
第八条合同协议争议的解决办法
本合同协议在履行过程中，不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。
第九条其他约定
1、 本项目甲方承担建筑营业税、城市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用均由乙方承担。
2、 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
3、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。
甲方：_________________________乙方：_________________________
_____________ 年______月______日_____________ 年______月______日
发包方：________________________(下文中简称为甲方)
承包方：________________________(下文中简称为乙方)
依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建设安装工程总分包实施办法》及有关规定，经双方协商一致，甲方决定把
一、工程名称:________________________
二、工程地点：________________________
三、分包工程范围：
室内外全部涂料工程。
四、分包工程价格：
1、该工程工程量结算方式按实际展开面积进行计算。
2、外墙涂料按每平方米
3、内墙涂料按每平方米元。
五、分包工程付款方式:
1、如乙方在施工中途任何理由撤离，甲方以实际涂料面积的每平方米
2、工程竣工后预付工程总价的80%，决算后预付10%，保质期内剩余10%分期付款，留3%保质金二年后付清。
六、分包工程工期：
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____天。
七、分包工程质量：
1、乙方应严格要求，按设计图纸要求，施工规范及甲方的技术交底要求，精心组织施工，满足施工质量验评标准中的合格要求。
2、乙方应严格遵守施工，如发生质量问题造成返工的，其返工部分的一切费用全部由乙方承担，且甲方给予乙方罚款处理。如工程的质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部的损失并承担其相关责任。
八、分包工程安全生产：
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规定，严格遵守安全操作规程，并办理有关保险事宜，施工中如因违反规定而发生伤亡事故，其费用和损失全部由乙方负责。
2、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法律条例的及治安条例的，造成的全部后果由乙方全部负责。
3、在施工中，如乙方损坏甲方机具，由乙方进行维修，无法维修的由乙方照价赔偿。
4、凡高处作业工作人员应接受高处作业安全知识的教育，特殊高处作业人员应持证上岗。高处作业人员必须身体健康，妇女和大于45岁的工人不得高处作业。高处作业上下应设置联系信号，并指定专人负责。
5、临边作业与洞口作业时，应注意警戒，标识，不得大意，不得有意损坏防护措施。
6、高处攀登，悬空作业必须戴安全帽与安全带。
7、临时用电由电工负责，其他任何人员用电方面出现问题不得擅自处理，必须由电工采取处理。
8、凡进入施工现场人员必须戴好安全帽。
9、发现安全措施有隐患时，立即向安全员反映，采取措施，必要时停工作业。遵守上列规定并结合现场各警示，标识规程。各班组加强对自己工人的教育管理措施。按照项目部要求安全施工。
10、若不遵循上述规定及相关安全规范要求，出现各种伤亡事故，项目部概不负责，班组自已承担。
九、分包工程材料供应：
1、甲方为乙方提供钢管架马凳与铁马凳，其它材料一律由乙方自备。
十、施工现场管理：
1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人的统一领导组织施工，有关计划、进度材料供应等工作双方密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如由违反现场管理的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相当稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入施工现场和随意逗留。
4、施工环境及现场管理必须符合有关部门的规定，否则乙方要承担相应的处理和罚款。
十一、分包工程违约责任：
1、乙方在本工程中分包的项目，不得再行分包，如乙方不能按规定的要求及本合同中的各条款进行安全施工，甲方有权终止合同。乙方造成的损失全部由乙方自已承担。
2、乙方必须按合同规定的工期保质、保量的完成。每逾期一天按甲方与建设单位签订的施工合同中有关条款的2倍处以罚款。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后自行失效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对富阳春天商住小区15#、20#、22#楼（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
土建（基础、主体结构、屋面防水）装修、水电安装。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的'质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为___年；
3、装修工程为 壹 年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；
5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 壹 年。
6、其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的发包人可委托其他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
1、本工程约定的工程质量保修金为施工决算价款的3%，保修金额为 （大写）
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： 工程竣工验收后满壹年，保修金额一个月内一次性支付给承包人，其余仍在保修期内的保修工程由承包人继续免费保修。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
甲方承揽的xx煤矿供水改造工程经甲乙双方充分协商，按照发挥各自优势的原则，甲方决定将管道安装及非标设备加工工程交给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，并结合本工程具体情况，签订本合同，甲乙双方共同遵守。
一、工程名称：
xx煤矿供水改造工程
二、工程地点：
陕西省咸阳市彬县
三、工程范围：
a—i段管道防腐及安装、无阀滤池及斜板沉淀池非标加工
四、工程质量：
合格
五、合同价款：
1、非标设备加工：XX元/吨（含辅材）、除锈刷漆：6元/m2（含防锈漆及辅材）；面漆：7元/ m2（两遍、不含油漆）；环氧单刷：10元/m2（含辅材及除锈、不含主材）；设备内防腐：34元/m2（做法三油两布、含辅材及除锈）设备二次倒运费（吊装及拖车费）用由甲方支付，乙方配合。
2、管道安装：dn150钢塑复合管28元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）；dn100焊接钢管26元/米（含辅材、运输、管道支架制作及安装、预埋件制作）。
3、管道防腐：9.6元/米（五油三布、乙方含辅材）
4、管道保温：6元/米
5、如有变更增加工程量按双方协商价为结算依据。
六、工 期：
年 月 日－xx年xx月xx日，在正常施工条件下（雨季及主材供应不及时除外）工期延误罚款500元/天。
七、安 全：
见安全生产管理责任协议书。
八、承包方式：
乙方包工不包主材（防锈漆除外）；乙方提供完成所承包工程范围所需全部人工和工具。
九、付款方式：
每月25日由乙方向甲方上报当月工程量，由甲方按工程进度审核付款，付至合同总额的80%时暂停付款，工程竣工后，经甲方验收合格扣除5%质保金（质保期为一年），剩余款项一个月内一次付清。
十、材料供应：
甲方提供主材及机械。
十一、甲方职责：
1、准确及时提供所需原材料
2、指派现场监督管理人员，定期进行工程质量和进度检查，并督促乙方及时整理有关技术资料向甲方移交
3、负责协调各工队之间的关系，并解决施工中出现的有关工程技术和质量方面的问题
4、负责按照工程进度，及时向乙方拨付工程款
5、定期对工程质量、工期、安全、现场文明施工管理及其人工、材料、设备等费用结算支付情况进行综合检查
十二、乙方职责：
1、乙方完全履行工程施工合同条款内容，并承担合同规定的责任及任务
2、负责按图纸及设计要求施工
3、负责施工过程中的一切并对成本进行控制和管理，自负盈亏。
4、按照国家规范、法规和安全生产规程组织施工，若发生质量及安全事故概与甲方无关，乙方除承担处理质量事故和安全事故的一切费用及责任外，并根据情节甲方给予乙方相应处罚
5、明确现场施工负责人和项目管理人员，做好施工组织管理工作，做到精心组织，文明施工，并接受甲方有关人员的指导
6、按照要求做好工程竣工验收和保养期内工程的维护工作，并承担所发生的费用
7、接受甲方的监督检查，认真履行合同条款，及时给甲方上报有关资料和统计报表
8、乙方应保证在人力、物力和资金及技术上满足工程质量和施工进度的需要，若因乙方原因使业主单位对工程质量或施工进度不满意，并造成严重损失和影响的，甲方有权终止乙方施工，另行组织力量以确保工程质量与进度，乙方应严格按照甲方进度要求施工，有两次以上未完成甲方施工进度要求，甲方有权立即停止合同。
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：结构加固工程
2、工程地点：_________________________
第二条、工程内容
本工程3-11#栋增设11座人行天桥和4#栋楼梯变更加固工程的原外墙面砖、砼及砖墙凿除和恢复，原梁柱凿麻和界面处理、支模及脚手架以及其他安全防护措施、植筋、混凝土浇筑、拉拔试验、竣工资料及验收各项工作（说明：现场与原设计不符之处：是以雨蓬作底模，不凿穿楼板进行加梁加固）；新增工程量按现场签证另计工程款。
第三条承包方式
包材料、包资料、包安全、包质量、包验收。
第四条合同工期
本合同加固工程总工期为30日历天，自合同签订之日起计算。
合同价款及付款方式：
1、工程总造价：总价包干为3-11#栋人行天桥加固工程人民币10万元,4#栋楼梯加固工程人民币_________________________元，共计工程价款人民币_________________________元（含税），大写：_________________________元整。
2、签合同前缴纳2万元履约保证金，在加固植筋完成后退还。
3、工程付款方式：
（1）根据形象进度完成所有工程量的50%，付已完工程量75%工程款。
（2）工程完工并验收合格后，7个工作日甲方扣除质保金（5%）后，乙方出具工程发票时，甲方一次性结清工程款。
第五条、施工要求
1、签合同后五个工作日内乙方要上报编制详细的施工方案，报监理和甲方工程部审定。
2、甲方负责提供临时水、电并承担费用，提供临时材料堆放场所。
第六条、质量标准
1、施工依据：项目所有使用于本工程范围的图纸和变更文件。
2、验收标准：按《混凝土结构加固技术规范》GB50010标准施工，经设计、质检验收达合格质量标准。
3、根据双方协定，本合同范围内发生粘钢胶采用环氧系列的专用植筋胶。
4、植筋、钢筋焊接必须经甲方和监理现场验孔及质量验收。
第七条、安全责任
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工前应做好临边安全防护措施并经甲方和监理验收合格方可作业。
2、施工中如因违反上述规定而发生伤亡和设备事故，由乙方承担所有责任，劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套胶鞋等，由乙方自行解决。
3、乙方要自行处理与劳工之间的工资关系，一切责任自行承担。
第八条、违约责任
1、由于任意一方原因违反本合同导致对方造成损失，由违约方负责赔偿，具体方案由双方协商解决，若协商不成可到所在地的人民法院通过诉讼途径解决。
2、自然不可抗力原因（如地震、风暴、降雪雨等）造成停工，工期应顺延。
第九条、奖罚制度
由于工期紧张，要求乙方严格按照合同工期完工，每推迟一天完工，罚款一千元，该款项直接从工程款中扣除。
第十条、其他
1、本合同自双方签字盖章后立即生效。
2、合同份数：本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：_________________________（章）
乙方：_________________________（章）
时间：____年____月____日
分项工程发包方(甲方)：
分项工程承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，特制订本合同。
一、承包对象及提供工作内容
1、工程名称：
2、工作内容：外墙涂料
二、承包费用：
三、报酬的支付：
甲方按有关规范、规程、标准进行验收，合格后，有关人员签字认可，方准予以结算支付。
四、质量要求：
1、甲方为乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照有关规范施工，服从甲方质量管理人员的领导，接受甲方的质量监督。
2、施工完成后，应进行班组自检，并做好记录，经甲方有关人员验收达标后，方可进行结算。
3、若发生质量事故，造成的损失均有乙方负责。
五、工期：
1、开始工作日期 ，结束工作日期： ，总日历工作天数为： 天 。
2、乙方必须严格按甲方制定的施工进度进行施工。不得拖期，不得影响下道工序施工，如因乙方原因造成工期延误，由乙方承担所有误工和工程拖期损失。
六、安全生产：
1、吊篮由乙方安装(吊篮所用绳索均有乙方提供)，安装完毕后由乙方进行外墙涂料施工，在施工过程中如发生事故，由乙方承担全部责任。
2、乙方自备的劳动保护用品和劳动设施必须符合标准规定，并为班组做好安全技术交底和岗前安全教育。
3、乙方必须严格遵守安全操作规程，服从工地安全员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类安全事故。
4、乙方工人应及时发现和上报自己操作区域内的一切安全事故隐患，严禁在存有安全隐患的区域作业。如违反安全制度，一切责任由乙方负责。
5、乙方必须接受工地安全员对违反者的经济处罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。
6、乙方不得使用患有心脏病、癫痫病、高血压等疾病的作业人员，否则出现事故，一切责任由乙方负责。特种作业人员必须经上级有关部门培训，持证上岗，否则出现事故，一切责任由乙方负责。
7、乙方工人必须按要求配戴安全帽、安全带、安全绳等安全防护用品，
七、文明施工：
1、乙方必须做到施工场地文明，对本工作区域做到活完料净。严禁将施工用材料到处乱放。否则因此所发生的费用全部由乙方承担。
2、乙方必须保证所用机具不丢失、不损坏，且转运正常、保养良好。
3、工地上严禁汹酒、打架闹事、偷盗等不良行为，造成后果者由责任方自负，甲方概不负责。
4、因乙方责任造成的材料丢失、损坏、浪费，由乙方负责。
八、工地要求：
1、甲方必须根据有关施工规定为乙方提供规定范围内的施工方便，确保工程顺利完成。
2、乙方必须服从工地的各项管理规定。
3、乙方必须服从质量、安全、文明施工、临时用电等甲方各管理员的具体要求和安排，服从管理员的合理处罚。
九、奖罚：
乙方必须承担上级部门对该班组的违章(质量、安全、文明等项)处罚。
十 、合同终止：双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，工程承包方向工程发包方交付劳务作业成果，并经工程发包方验收合格后，本合同即告终止。
本合同一式两份，具有同等效力，由工程发包方和工程承包方各执一份。自签字之日起生效。
甲方代表： 乙方代表：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价_________________元(此价格不包括工程用线、pvc管费用)，并达成以下工程施工承包合同：
1.乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。
2.自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的20%，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后10天内付清设备款的80%和线、pvc管的费用。乙方承诺7天内开工，15天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的`图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。
3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。
4.本合同双方代表签生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。
甲方：________________乙方：________________
电话：________________电话：________________
代表：________________代表：________________
日期：
委托方（以下简称甲方）
承包方（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包范围：
5、质量标准：
二、工期
计划开工日期：______年_____月_____日，竣工日期：______年_____月_____日，总_____天。（日历天）
三、材料的调差与使用
1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地，并处罚金________________元/次。
2、材料调差：按照工程所在地当时季度的信息价，如信息价和实际购买价存在较大差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进行决算。
四、工程变更
工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在______%内不调整。
五、工程量与造价
1、以工程所在地省份的预算定额决算下浮______%为承包价。
2、按所承包的施工图纸施工的工作量据实决算。
3、支付方式：
六、工程施工及验收标准
1、承包方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。
2、乙方须保证安全生产、文明施工，遵循国家、省以及甲方的安全生产规范。
3、不得酒后作业，无关人员不得进入施工场地。
4、国家制定的施工工艺规程和验收规范为验收标准。
七、保修承诺
1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期_____年。
2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。
4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。
八、双方责任
1、甲方职责：
（1）甲方应给承包方人员办理进场施工手续（出入证等）、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。
（2）甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程款。
2、乙方职责：
（1）乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。
（2）乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。
（3）乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。
九、违约条款
合同生效后，在合同履行期间，因履行有瑕疵或擅自解除合同方，给守约方造成的损失，应进行赔偿。
十、附则
1、合同履行期间双方发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。
2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。
3、本合同壹式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。
甲方：
乙方：
_______年_____月_____日
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守
第一条、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条、工程内容：
第三条、承包范围：
第四条、承包方式，以下两种方式择一选
1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方
式承包。
2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。
第五条、工程计价方式：
第六条、质量标准：
1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到
建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。
2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。
第七条、工程期限：
1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天，工期计算的起止时间是：
________年________月________日开工，________年________月________日竣工
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第八条、付款方法
以下方式各选一种：
1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。
第九条、双方责任
1、甲方责任：
（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。
（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2、乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。
（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。
（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。
（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。
机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；
（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
第十条、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
第十一条
本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
第十二条
本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效
甲方：
住址：
代表人：
签订地点：
_______年____月____日
乙方：
住址：
责任人：
签订地点：
_______年____月____日
甲方：
乙方：
现因施工需要，经与乙方充分协商，甲方同意将工程分包给乙方施工，为明确双方职责，经双方协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称：劳武桥至古镇两边墙面装饰及围墙
工程地点：窑湾镇古建筑附近
合同价款金额(大写)约： 元(人民币) ￥约：
二、承包范围和方式：
1、承包范围：劳武桥两边所有墙面均用水泥、砂浆抹灰后刮白泥、刷白涂料，然后分格(100300)粘白胶带，最后刷深灰色乳胶漆两遍，围墙用砂灰青砖砌筑，白灰膏勾缝，具体数量以双方实际测量尺寸、面积为准。
2、承包方式：包工包料
三、合同价款和付款方式：
(一)工程造价计算及调整：
1、乙方根据甲方签订的施工合同及补充协议条款执行。
2、本项目工程造价采用按实结算的方式，其计算及调整依据如下：
(1)《全国统一安装工程预算定额江苏省综合单价表》
(2)《江苏省建筑工程消耗量定额》
(3)《江苏省建筑安装工程费用定额》(20xx版)
(4)《江苏省建筑工程综合单价表》(20xx年)
4、工程办理决算依据根据甲方与施工单位签订的施工合同及补充协议的全部
2、未尽事宜，双方另行协商签订补充协议书，协议书与合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：
发包方： 以下简称甲方
承包方： 以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》，甲方将五岭电信大楼夜景亮化工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，经双方友好协商，签订本合同：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料
四、工程内容：夜景灯光亮化项目
五、工程造价： ( 元)，以上造价为含税价，工程预算见附表1(夜景亮化工程预算表)。
六、质量要求：
1.乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
2.乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;
3.乙方承包甲方施工的夜景亮化工程，必须按照郴州市规划局(函)郴规函【20xx】268号《关于郴州电信办公楼夜景照明方案的批复》文件的设计方案要求、夜景亮化效果、灯具布臵图等要求施工，保证达到质量、效果要求;
七、甲、乙双方责任：
甲方责任：对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。
乙方责任：
1、施工前编制组织设计，严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
2、乙方负责将五岭电信大楼原亮化设施拆除，并将拆除的电源线等物品交甲方。
八、安全责任：
1.在使用甲方设施时应注意安全措施，保持院内的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿;
2.晚上加班时不得大声喧哗，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运;
3.严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任，安全承包合同书见附件2。
九、验收及保修：
1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请;
2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织规划局、城管局等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。
3、本工程保修二年，第三年免人工费只收取材料费，接到甲方维修通知2小时内到达现场进行维修;
十、施工期限：20xx年9月20日完成，因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。
十一、工程费结算与付款：
工程竣工后，经规划局、城管局等相关部门验收合格后，甲方一个月内一次性付工程款的90%( 元)，工程余款10%( 5)作为工程质量保证金，保修期二年，保修期一年后付质量保证金50%( 元)，保修期二年后付清质量保证金余款。
十二、违约责任：
未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：授权代表：
乙方(公章) 授权代表：
年 月日
甲方：
乙方：
经双方友好协商达成如下协议：
一、 甲方有工程项目一个，位于____市____区福永街道XX12区南，同意以包工包料的方式承包给乙方兴建一栋七层高，面积约700平方米的住宅楼。
二、 乙方承包范围，由图纸说明，包括水电、电视线、网线、对讲机、布线、防盗网、门窗，以及大楼四周围滴水1米内的散水、排污工程等。施工过程的用电、用水的'费用由乙方负责支付。
三、 材料要求：
(1)主体结构用600桥牌水泥，砌砖用500明达牌水泥;
(2)钢材用国标18厘以上及深圳生产的华美牌，16厘至10厘用国标沙钢，8厘用高线材，主体结构不能用长度不够的钢筋焊接。所有钢筋都要经甲方验过，如发现有假，甲方可以拒用，造成的损失由乙方负责。
四、 装饰用料要求：
(1)外墙贴
7.3
7.3油面纸皮砖(彩花厂)，窗头线、栏河线、阳台线贴分色砖;
(2)内墙用水泥灰批荡干后，批双飞粉二次，用砂纸磨平，扫海鸥牌乳胶墙漆二次;
(3)厨房、卫生间墙贴20
30(佛山)优等瓷片到顶，梯间、走廊贴20
30(佛山)优等瓷片，高
1.5米;
(4)天面栏河、阳台栏河贴优等纸皮砖或瓷片;
(5)厅、房铺500
500(佛山)优等瓷片、耐磨地砖，墙体贴12公分脚线，卫生间、厨房、阳台、地面贴耐磨防滑地板砖;
(6)每个厨房造一套煤气台，灶台根据实际尺寸，现场装模倒制水泥板，上面四周贴地板砖，每个套间大门口用大理石做门坎;
(7)楼梯地面、休息台、梯级都要贴大理石;
(8)天面过水泥沙干后扫防水胶，干后贴500
500白色耐磨地板砖
发包方：(甲方)
承包方：(乙方)
发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20__年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量20__万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20__万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的15%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自双控20__万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资20__万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
签字日期：年月日
甲方：___________________（以下简称甲方）
乙方：___________________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在XX市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
经双方协商，该_______工程按_______元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，XX市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
（一）甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
（二）乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和
进度，由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月____
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方愿将 商住楼 外墙乳胶漆工程委托给乙方施工完成。为维护双方权利，明确双方责任，结合实际情况，制定如下条款，双方共同遵守。
一、工程概况：
工程名称： 商住楼
工程地点：
承包范围：外墙涂饰，包工包料
承包工程期限：按甲方书面通知开、竣工时间为准
二、双方权利义务：
甲方工作：
1、向乙方提供工程量及开、竣工时间
2、提供施工场地及原材料堆放地点
3、随工程进度对工程验收或竣工验收
乙方工作：
1、乙方自备施工用大小机具并保养
2、负责施工人员的人身安全、防护，如出现问题并承担后果责任及费用。做好工程在验收前的自检工作。配合甲 方对工程施工中间验收及竣工验收，保证工程质量，按甲方通知时间保质保量完成施工任务。
3、负责施工人员的吃住，生活费用，按时支付施工人 员工资。
4、工程竣工后，在没有交付使用前对成品保护，做到 工完场清。
5、对验收不合格部位必须返工重做，直到验收合格为 止并承担返工所用的一切费用及甲方提出合理按规定的罚 款。
三、工程质量要求：合格
四、工程质量验收：
1、工程所用材料品种，颜色必须符合设计要求或选定 样品要求：底层的质量必须符合相应等级规定。
2、腻子的塑性和底层的粘接应牢固平整。刷漆严禁掉 粉、起皮、裂纹、漏刷和透底。
五、合同价款：按外墙满面积计算(即空口实算)一楼卷闸门口不算面积。每平方米元
六、付款方式：
七、保修时间：
按国家规定屋面防水时间保修或甲、乙双方约定时间 年，保修金约定 元。
八、违约：
合同签订后，双方均不得违约，如有违约，有违约方承担违约责任并承担万元违约金赔偿给对方。
九、争议：
在执行合同中间发生争议，双方可友好协商解决 争议，协商不成，可将争议提交有管辖权的人民法院进行裁 决。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字按指印生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
发包方(甲方)：_______________________
承包方(乙方)：_______________________
经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围
_________________________________
三、工程承包单价
_________________________________
四、付款方式
进度款按完成工程量__________按月支付，竣工退场支付__________。
五，甲乙双方责任
1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：
(1)按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
(2)砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
(3)内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
(4)外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
(5)室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。
(6)施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。
(7)中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款________元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的________%结算。
(8)工期进度：
乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款________元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款________元;
(2)乘坐提升架上落，每人次罚款________元
(3)宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款________元，并没收用电器具;
(4)厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款________-________元;
(5)施工中浪费材料，按原价十倍罚款;
(6)高层抛掉物罚款________-________元，造成严重后果全部由乙方负责;
(7)违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按________%结算。
(8)工伤、工故乙方承担________%。
七、其他事项
1、本工地内打架每人次罚款________元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
八、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力
发包方_______________________承包方_______________________
________年________月_______日________年________月_______日
甲方：___________________
乙方：___________________
甲方__________与乙方__________原于______年______月______日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________
一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费_________________元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：___________________(盖章)
乙方：___________________(盖章)