委托产品试验协议(通用3篇)
受委托单位:
签 订 时 间:
签 订 地 点:
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称:国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目
2、工程地点:
3、建筑面积:
4、结构类型:
5、层数:
6、结构完成日期:
7、工程竣工日期:
二、试验检验范围及试验检验资料标准
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。
2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。
单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
四、甲方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
五、乙方的权利与义务
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
六、违约责任
1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
七、合同的效力
本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。
本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。
八、其它约定事项
收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。
十、附则
本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。
委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
单位地址: 单位地址:
联系电话: 联系电话:
传真: 传真:
______________(甲方)委托_______________(乙方)进行_______________(试验),经双方协商签订如下合同:
1被测品名称及数量
名称:_______________。
数量:_______________。
2技术要求
见合同附件一《_______________(试验)项目及技术要求》。
3完成时间
合同生效后_______________个月完成。
4项目完成后乙方应提供的数据及文档要求
见合同附件二《_______________(试验)项目数据及文档要求》。
5合同价款、付款方式及付款额度
51设备总价款:人民币_______________万元整。
52付款方式:银行转账。
53付款额度:
合同签订后_______________周内甲方支付乙方合同总额的_______________%;
(试验)完成并提供合格数据及文档后,周内甲方支付乙方合同总额的_______________%;
乙方应在收到货款后10天内返回发票,否则甲方将顺延下期货款,项目延期责任由乙方承担。
6合同变更
除非发生不可抗力的事件,甲、乙双方任何一方不得单方面终止合同或更改合同条款,若确需变更合同内容,需双方协商解决。
7合同奖惩
71按合同要求完成不予奖惩;
72乙方未按合同或技术协议要求完成,按下列情况每一单项罚款累计;累计罚款不超过合同总额的30%;
(1)未按期完成,罚款额度为:延期月数(不足一月按一月计算)乘以合同总额的1%;
(2)未按技术协议要求完成一般战技指标及功能要求,罚款额度为:未完成指标(功能)数乘以合同总额的1%;
(3)未按技术协议要求完成关键战技指标及功能一项以上,按未完成合同工作内容处理,乙方除返还甲方全部合同款外,追加罚款额度为:合同总额的30%。
8乙方承诺
81对所测量数据的真实性和可靠性负责;
82使用的设备必须经检定校准,并在有效期内;
83提供的试验(测试)报告,必须签署完整;
84不泄露测量数据及相关内容(可以拟定附件),若有泄密承担全部责任;
85确保(试验)过程中不损坏被测品。
9甲方承诺
91按时付款;
92(试验)过程派人员全程参与,不得影响乙方正常工作;
93不得泄露乙方的技术秘密。
10争议及仲裁
本合同履行过程中未尽事宜或发生争议,双方应当协商解决;若协商、调解不成的,提交仲裁委员会仲裁;若仲裁无效,按照《中华人民共和国民法典》执行。
11合同生效
本合同双方签字盖章后生效,合同一式_______________份,甲乙双方各执_______________份。
12合同有效期
本合同有效期自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。
合作试验协议
甲方:
乙方:?
甲乙双方本着节能降耗的原则,签订以下协议,用以试验照明节能的可行性,测试节约用电是否比原有支出,降低____%以上。
试验场地情况:乙方提供试验教室(直属门店)____________,?地址:____________。
原有照明设备:____________。?原有照明设备每月用电量:______(可根据用电器功率推算)照度。
试验内容如下:
1、甲方提供:t5灯管______只,规格型号:______;_____镇流器______只,规格型号:______;转接头______只,规格型号:______?。
3、试验一个月后,根据甲乙双方的试验情况,留用试验产品或甲方负责原有产品的更换复原工作。
4、乙方负责:确定甲方更换的地点和时间,相关的负责人员:_______,?电话:______。
5、为示公正由乙方提供电表一只,用于测量实际用电量。
6、其他事项双方协商解决。